Objeto del servicio
Owenandko ofrece servicios de ingeniería civil, diseño estructural y montaje de naves industriales, centros de distribución logística y galpones autoportantes. Todos los proyectos se ejecutan conforme a planos constructivos aprobados y normativa técnica vigente.
El cliente declara conocer que las estructuras modulares de acero requieren cimentaciones diseñadas específicamente para cada tipo de suelo y carga. Owenandko no se responsabiliza por estudios geotécnicos no proporcionados o incompletos.
Responsabilidades del cliente
El cliente se obliga a:
- Entregar la documentación técnica necesaria (planos de obra, permisos municipales, estudios de suelo) antes del inicio de cualquier fase.
- Garantizar el acceso al terreno en las condiciones pactadas en el contrato de obra.
- Notificar por escrito cualquier modificación en los requerimientos estructurales o de carga dentro de los primeros cinco días hábiles tras la firma del acuerdo.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá suspender el cronograma de montaje sin derecho a reembolso.
Limitación de responsabilidad
Owenandko no será responsable por daños indirectos, pérdida de producción, lucro cesante o costos de demora derivados de:
- Condiciones climáticas extremas no previstas en el calendario de obra.
- Modificaciones unilaterales del proyecto por parte del cliente.
- Uso de materiales o componentes no especificados en el presupuesto original.
La responsabilidad total de Owenandko en cualquier reclamación se limita al valor del contrato firmado para la fase afectada.
Propiedad intelectual y confidencialidad
Todos los planos, memorias de cálculo, renders y especificaciones técnicas entregados al cliente son de propiedad intelectual de Owenandko. El cliente podrá utilizarlos únicamente para la ejecución de la obra contratada.
Queda prohibida la reproducción, distribución o cesión de dichos documentos a terceros sin autorización escrita expresa. El incumplimiento dará lugar a la rescisión automática del contrato y al reclamo de daños y perjuicios.
Vigencia y modificación de los términos
Estos términos de uso entran en vigor en la fecha de la primera consulta o contratación. Owenandko se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento, notificando los cambios con al menos quince días de antelación mediante correo electrónico o publicación en el sitio web.
Si el cliente no acepta las modificaciones, podrá rescindir el contrato sin penalización dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.
Jurisdicción y contacto legal
Para cualquier controversia derivada de estos términos, las partes se someten a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero.
Para consultas legales o notificaciones formales, dirigirse a: info@owenandko.com o a la dirección postal Quintana 40186 6 D.